意见不一导致工程延期，定作人是否有权解除合同

　　承揽合同是市场交易活动中适用非常广泛的一类合同形式，亦是各类商事主体为满足生产、生活所需而经常采用的一种法律手段，那承揽合同中定作人是否有权解除合同呢？以下小案例将告诉你答案。

　　案情回顾

　　原告与被告青岛某公司于2016年7月签订《产品买卖合同》与《产品安装合同》各一份，原告从被告处购买电梯一部并由被告负责电梯的安装工作。合同签订后，原告支付了电梯款120000元及一半的安装费用20000元。在电梯安装过程中，因原告建造的电梯井道为砖混结构，与双方约定的土建要求（混凝土）不相符，需要对井道进行部分改造，被告青岛某公司运来部分改装材料到现场，主张按15000元费用进行改造，原告则认为此价格过高，双方就改造费用达不成一致意见。现电梯井道未整改，电梯未安装。后因双方意见不一致导致工程延期，原告遂起诉要求解除合同。

　　即墨法院审理后认为，法律规定定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。本案中，原被告双方因电梯井道整改费协商不成，在电梯尚未安装的情况下，原告请求解除合同、返还安装费的请求，符合法律规定，本院予以支持。

　　法官说法

　　本案的纠纷在于原告是否有权解除合同，经查明该合同为承揽合同，原告作为定作人，拥有任意解除权，故可以解除该合同。当然，定作人行使解除权也应符合相应条件：

　　1.定作人应当在合同有效期内提出解除合同。

　　2.定作人根据本条解除的，应当通知承揽人。

　　3.定作人根据本条解除承揽合同的，应当赔偿承揽人的损失。